SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(qui il testo completo della bozza di regolamento, già pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture – https://www.infrastrutture.gov.it).
Indice (a luglio 2007)
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I – POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 3 Definizioni
TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 4 Sito informatico presso l’Osservatorio
PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I – Organi del procedimento
Articolo 5 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Articolo 6 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
CAPO II – La programmazione dei lavori
Articolo 7 Disposizioni preliminari
Articolo 8 Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Articolo 9 Programma triennale ed elenchi annuali
Articolo 10 Pubblicità del programma
TITOLO II – PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I – Progettazione
Sezione I – Disposizioni generali
Articolo 11 Disposizioni preliminari
Articolo 12 Norme tecniche
Articolo 13 Quadri economici
Sezione II – Progetto preliminare
Articolo 14 Documenti componenti il progetto preliminare
Articolo 15 Relazione illustrativa del progetto preliminare
Articolo 16 Relazione tecnica
Articolo 17 Studio di prefattibilità ambientale
Articolo 18 Elaborati grafici del progetto preliminare
Articolo 19 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Articolo 20 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
Sezione III – Progetto definitivo
Articolo 21 Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 22 Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 23 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Articolo 24 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Articolo 25 Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 26 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
Articolo 27 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Articolo 28 Piano particellare di esproprio
Articolo 29 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV – Progetto esecutivo
Articolo 30 Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 31 Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 32 Relazioni specialistiche
Articolo 33 Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 34 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Articolo 35 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Articolo 36 Piani di sicurezza e di coordinamento
Articolo 37 Cronoprogramma
Articolo 38 Elenco dei prezzi unitari
Articolo 39 Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 40 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
CAPO II – Verifica del progetto
Articolo 41 Ambito di applicazione
Articolo 42 Finalità della verifica
Articolo 43 Accreditamento
Articolo 44 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Articolo 45 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Articolo 46 Disposizioni generali
Articolo 47 Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 48 Procedure di gara
Articolo 49 Criteri generali della verifica
Articolo 50 Verifica della documentazione
Articolo 51 Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 52 La validazione
Articolo 53 Le responsabilità
Articolo 54 Le garanzie
Articolo 55 Conferenza dei servizi, acquisizione dei pareri e validazione
Articolo 56 Verifiche dei progetti relativi ai lavori riguardanti i beni culturali
TITOLO III – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I – Disposizioni generali
Articolo 57 Ambito di applicazione
Articolo 58 Categorie e classifiche
Articolo 59 Sistema di qualità aziendale
CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 60 Commissione consultiva
Articolo 61 Nomina dei componenti della commissione
Articolo 62 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli
Articolo 63 Partecipazioni azionarie
Articolo 64 Requisiti tecnici delle SOA
Articolo 65 Rilascio e revoca della autorizzazione
Articolo 66 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Articolo 67 Svolgimento dell’attività di qualificazione
Articolo 68 Autorizzazione di organismi di certificazione
Articolo 69 Vigilanza dell’Autorità
Articolo 70 Sanzioni per violazione da parte delle SOA dell’obbligo d’informazione
Articolo 71 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione e del possesso dei requisiti
Articolo 72 Sanzioni relative all’attività delle SOA
Articolo 73 Attività delle SOA
CAPO III – Requisiti per la qualificazione
Articolo 74 Domanda di qualificazione
Articolo 75 Verifica triennale
Articolo 76 Controllo dell’Autorità sulle attestazioni
Articolo 77 Requisiti d’ordine generale
Articolo 78 Requisiti di ordine speciale
Articolo 79 Incremento convenzionale premiante
Articolo 80 Consorzi stabili
Articolo 81 Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti
Articolo 82 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Articolo 83 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero
Articolo 84 Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice
Articolo 85 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 86 Direzione tecnica
Articolo 87 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione SOA mediante avvalimento
Articolo 88 Casellario informatico
Articolo 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Articolo 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 91 Requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite
Articolo 92 Società tra imprese riunite
Articolo 93 Consorzi stabili di imprese
Articolo 94 Requisiti del concessionario
Articolo 95 Requisiti del promotore e attività di asseverazione
Articolo 96 Revoca dell’attestazione di qualificazione
TITOLO IV – MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Articolo 97 Domanda di qualificazione
Articolo 98 Procedimento e rilascio dell’attestazione
Articolo 99 Procedimento per il rinnovo dell’attestazione
Articolo 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa
Articolo 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile
Articolo 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
Articolo 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Articolo 104 Ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione
TITOLO V – SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I – Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 105 Appalti di lavori – contratti a corpo e a misura
Articolo 106 Disposizioni preliminari
Articolo 107 Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali
Articolo 108 Condizione per la partecipazione alle gare
Articolo 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Sezione seconda: Appalto di lavori
Articolo 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 111 Esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di beni immobili
Articolo 112 Lavori di manutenzione
Articolo 113 Dialogo competitivo
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
Articolo 114 Schema di contratto
Articolo 115 Contenuti dell’offerta
CAPO II – Criteri di selezione delle offerte
Articolo 116 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori
Articolo 117 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Articolo 118 Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione giudicatrice
Articolo 119 Offerte anomale
Articolo 120 Aste elettroniche
TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE
CAPO I – Garanzie
Articolo 121 Cauzione definitiva
Articolo 122 Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Articolo 123 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Articolo 124 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Articolo 125 Requisiti dei fideiussori
Articolo 126 Garanzie di raggruppamenti temporanei
CAPO II – Sistema di garanzia globale
Articolo 127 Ambito di applicazione
Articolo 128 Modalità di presentazione della garanzia globale
Articolo 129 Oggetto e durata della garanzia globale
Articolo 130 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all’articolo 113 del codice
Articolo 131 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzione
Articolo 132 Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante
Articolo 133 Limiti di garanzia
Articolo 134 Finanziamenti a rivalsa limitata
TITOLO VII – IL CONTRATTO
Articolo 135 Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 136 Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 137 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore
Articolo 138 Anticipazione
Articolo 139 Pagamenti in acconto
Articolo 140 Ritardato pagamento
Articolo 141 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Articolo 142 Interessi per ritardato pagamento
Articolo 143 Penali
Articolo 144 Verbale di accertamento tecnico e contabile
TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – Direzione dei lavori
Sezione prima – Direzione dei lavori
Articolo 145 Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 146 Direttore dei lavori
Articolo 147 Direttori operativi
Articolo 148 Ispettori di cantiere
Articolo 149 Sicurezza nei cantieri
CAPO II – Esecuzione dei lavori
Sezione prima – Disposizioni preliminari
Articolo 150 Disposizioni e ordini di servizio
Sezione seconda – Consegna dei lavori
Articolo 151 Giorno e termine per la consegna
Articolo 152 Processo verbale di consegna
Articolo 153 Differenze riscontrate all’atto della consegna
Articolo 154 Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Articolo 155 Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sezione terza – Esecuzione in senso stretto
Articolo 156 Sospensione e ripresa dei lavori
Articolo 157 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
Articolo 158 Sospensione illegittima
Articolo 159 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Articolo 160 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore
Articolo 161 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Articolo 162 Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore
Articolo 163 Sinistri alle persone e danni
Articolo 164 Riconoscimenti a favore dei creditori
Articolo 165 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
Articolo 166 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Sezione quarta – Subappalto
Articolo 167 Subappalto e cottimo
Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi
Articolo 168 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
Articolo 169 Modalità per l’applicazione del prezzo chiuso
CAPO III – Lavori in economia
Articolo 170 Cottimo fiduciario
Articolo 171 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Articolo 172 Lavori d’urgenza
Articolo 173 Provvedimenti in casi di somma urgenza
Articolo 174 Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO IX – CONTABILITA’ DEI LAVORI
CAPO I – Scopo e forma della contabilità
Articolo 175 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 176 Lavori in economia contemplati nel contratto
Articolo 177 Accertamento e registrazione dei lavori
Articolo 178 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Articolo 179 Giornale dei lavori
Articolo 180 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Articolo 181 Annotazione dei lavori a corpo
Articolo 182 Modalità della misurazione dei lavori
Articolo 183 Lavori e somministrazioni su fatture
Articolo 184 Note settimanali delle somministrazioni
Articolo 185 Forma del registro di contabilità
Articolo 186 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Articolo 187 Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità
Articolo 188 Forma e contenuto delle riserve
Articolo 189 Titoli speciali di spesa
Articolo 190 Sommario del registro
Articolo 191 Stato di avanzamento lavori
Articolo 192 Certificato per pagamento di rate
Articolo 193 Contabilizzazione separata di lavori
Articolo 194 Lavori annuali estesi a più esercizi
Articolo 195 Certificato di ultimazione dei lavori
Articolo 196 Conto finale dei lavori
Articolo 197 Reclami dell’appaltatore sul conto finale
Articolo 198 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO II – Contabilità dei lavori in economia
Articolo 199 Annotazione dei lavori ad economia
Articolo 200 Conti dei fornitori
Articolo 201 Pagamenti
Articolo 202 Giustificazione di minute spese
Articolo 203 Rendiconto mensile delle spese
Articolo 204 Rendiconto finale delle spese
Articolo 205 Riassunto di rendiconti parziali
Articolo 206 Contabilità semplificata
CAPO III – Norme generali per la tenuta della contabilità
Articolo 207 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Articolo 208 Iscrizione di annotazioni di misurazione
Articolo 209 Operazioni in contraddittorio dell’appaltatore
Articolo 210 Firma dei soggetti incaricati
TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I – Disposizioni preliminari
Articolo 211 Oggetto del collaudo
Articolo 212 Nomina del collaudatore
Articolo 213 Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 214 Avviso ai creditori
Articolo 215 Estensione delle verifiche di collaudo
Articolo 216 Commissioni collaudatrici
CAPO II – Visita e procedimento di collaudo
Articolo 217 Visite in corso d’opera
Articolo 218 Visita definitiva e relativi avvisi
Articolo 219 Processo verbale di visita
Articolo 220 Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo
Articolo 221 Valutazioni dell’organo di collaudo
Articolo 222 Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione
Articolo 223 Difetti e mancanze nell’esecuzione
Articolo 224 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Articolo 225 Certificato di collaudo
Articolo 226 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Articolo 227 Obblighi per determinati risultati
Articolo 228 Lavori non collaudabili
Articolo 229 Richieste formulate dall’appaltatore sul certificato di collaudo
Articolo 230 Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 231 Svincolo della cauzione
Articolo 232 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Articolo 233 Certificato di regolare esecuzione
Articolo 234 Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I – Beni del patrimonio culturale
Articolo 235 Ambito di applicazione
Articolo 236 Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II – Progettazione
Articolo 237 Attività di progettazione
Articolo 238 Progetto preliminare
Articolo 239 Progetto definitivo
Articolo 240 Progetto esecutivo
Articolo 241 Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 242 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 243 Lavori di manutenzione
Articolo 244 Consuntivo scientifico
Articolo 245 Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Articolo 246 Collaudo
TITOLO XII – LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO
CAPO I – Lavori nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 247 Ambito di applicazione
Articolo 248 Programmazione
Articolo 249 Progettazione
Articolo 250 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera
Articolo 251 Aggiudicazione
Articolo 252 Direzione dei lavori
Articolo 253 Collaudo
Articolo 254 Adeguamento dei prezzi e termini
CAPO II – Lavori su immobili all’estero ad uso dall’amministrazione del Ministero degli affari esteri
Articolo 255 Ambito di applicazione
Articolo 256 Progettazione
Articolo 257 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera
Articolo 258 Direzione dei lavori
Articolo 259 Collaudo
Articolo 260 Adeguamento dei prezzi e termini
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 261 Ambito di applicazione
Articolo 262 Limiti alla partecipazione alle gare
Articolo 263 Requisiti delle società di ingegneria
Articolo 264 Requisiti delle società di professionisti
Articolo 265 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
Articolo 266 Penali
Articolo 267 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Articolo 268 Concorso di idee
Articolo 269 Concorso di progettazione
TITOLO II – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 270 Disposizioni generali
Articolo 271 Modalità di determinazione del corrispettivo
Articolo 272 Requisiti di partecipazione
Articolo 273 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 274 Procedura ristretta
Articolo 275 Modalità di svolgimento della gara
Articolo 276 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
TITOLO III – GARANZIE
Articolo 277 Disposizioni applicabili
Articolo 278 Polizza assicurativa del progettista
Articolo 279 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 280 Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi
Articolo 281 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture
Articolo 282 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 283 Il responsabile del procedimento nei procedimenti complessi e nei procedimenti
connessi. Acquisti tramite le centrali di committenza
TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I – Requisiti per la partecipazione
Articolo 284 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Articolo 285 Società tra imprese riunite
Articolo 286 Consorzi stabili di imprese
Articolo 287 Il promotore finanziario nei servizi
Articolo 288 Concorsi di progettazione di servizi e forniture
Articolo 289 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell’ambito dei concorsi di progettazione
Articolo 290 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale
CAPO II – Criteri di selezione delle offerte
Articolo 291 Commissione giudicatrice
Articolo 292 Selezione delle offerte
Articolo 293 Offerte anomale
Articolo 294 Servizi sostitutivi di mensa
Articolo 295 Servizi di pulizia
CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
Articolo 296 Accordo quadro
Articolo 297 Sistema dinamico di acquisizione
Articolo 298 Asta elettronica
Articolo 299 Sistema informatico di negoziazione
Articolo 300 Gestore del sistema informatico
Articolo 301 Modalità e partecipazione all’asta elettronica
Articolo 302 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell’asta
Articolo 303 Individuazione delle offerte anormalmente basse
Articolo 304 Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
Articolo 305 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 306 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 307 Risoluzione per reati accertati
Articolo 308 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Articolo 309 Inadempimento di contratti di cottimo
Articolo 310 Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
Articolo 311 Obblighi in caso di risoluzione del contratto
Articolo 312 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Articolo 313 Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I – Esecuzione del contratto
Sezione I – Direttore dell’esecuzione
Articolo 314 Gestione dell’esecuzione del contratto
Articolo 315 Direttore dell’esecuzione del contratto
Articolo 316 Compiti del direttore dell’esecuzione del contratto
Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità
Articolo 317 Giorno e termine per l’inizio dell’esecuzione del contratto
Articolo 318 Avvio dell’esecuzione del contratto
Articolo 319 Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
Articolo 320 Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto
Articolo 321 Esecuzione del contratto e svincolo progressivo della cauzione
Articolo 322 Contabilità
Articolo 323 Sospensione dell’esecuzione del contratto
Articolo 324 Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO II – Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Articolo 325 Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore
Articolo 326 Varianti introdotte dalla stazione appaltante
TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’
Articolo 327 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità
Articolo 328 Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità
Articolo 329 Incarico di collaudo e di verifica della conformità
Articolo 330 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità
Articolo 331 Estensione del collaudo e della verifica di conformità
Articolo 332 Commissioni di collaudo e di verifica di conformità
Articolo 333 Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione
Articolo 334 Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi
Articolo 335 Processo verbale
Articolo 336 Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità
Articolo 337 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità
Articolo 338 Certificato di collaudo e verifica di conformità
Articolo 339 Contestazioni formulate dall’appaltatore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità
Articolo 340 Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità
Articolo 341 Attestazione di regolare esecuzione
TITOLO V – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I – Acquisizioni sotto soglia
Articolo 342 Oggetto
Articolo 343 Requisiti
Articolo 344 Mercato elettronico
CAPO II – Acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 345 Oggetto
Articolo 346 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Articolo 347 Pubblicità e comunicazioni
Articolo 348 Affidamenti in economia
Articolo 349 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Articolo 350 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 351 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Articolo 352 Congruità dei prezzi
Articolo 353 Termini di pagamento
Articolo 354 Procedure contabili
PARTE V – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile
Articolo 355 Norme applicabili
CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Articolo 356 Requisiti di qualificazione
TITOLO II – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 357 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Articolo 358 Organi del procedimento e programmazione
PARTE VI – CONTENZIOSO
Articolo 359 Ambito di applicazione
Articolo 360 Definizione delle riserve al termine dell’esecuzione del contratto
PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 361 Norme transitorie
Articolo 362 Disposizioni abrogate
Articolo 363 Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H
Allegato I
Allegato L
Allegato M
Allegato N
Allegato O
Allegato P
Qui il testo completo della bozza di regolamento, già pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture (https://www.infrastrutture.gov.it).
